...işin, idareyi ek bir külfete sokmadan (örneğin, yeni bir ihale süreci, farklı... ... Götürü bedel kısmın tutarının %10'una, birim fiyat kısmının tutarının ise %20'sine kadar iş artışı yapılabilir.

Sözleşme sürecinde iş artışına gidilmiştir. ... Davalı idare ise sözleşmenin götürü bedel... ... ...bedelinin de alınması gerektiği gerekçesiyle davayı kabul etmiştir...

...Kamu Zararı Var) Kurul, %10'luk iş artışına rağmen ek kesin teminatın hiç alınmamasının ise açık bir mevzuata aykırılık ve kamu... ... Kararda şu gerekçeye dayanıldı: Muhasebe yetkilisinin...

Gerekçe olarak, firmanın daha önce idarenin &quot ... firmanın bizzat hazırladığı bu fizibilite raporuna dayandığını belirtir. ... ...katılamaması yasağının tipik bir örneğidir. ... ...teknik detaylar vb.) sahip olarak diğer isteklilere karşı haksız avantaj elde...

...yağış raporu sunmak, süre uzatımı almak için tek başına yeterli olmayabilir; önemli olan, bu yağışın işin yapımına fiilen engel olduğunun ispatlanmasıdır... ... Bir ikmal inşaatında yüklenici, aşırı yağışları ve meteoroloji raporunu gerekçe göstererek süre uzatımı talep etmiştir.

Kamu İhalelerinde İş Artışı (%20) ve İş Eksilişi Kuralları...

İdare ise, işin anahtar teslimi götürü... ... ...dokümanlarındaki birim fiyat tariflerinin (örneğin, yumuşak ve sert toprak... ... Bu durumlarda zeminin farklı olması iş artışına gerekçe olabilir mi, yoksa sözleşme bedeli bunu kapsar mı? ... ...Yapım işi , zemin etüdü , zemin raporu

quot;yeni ihale maliyeti veya iş artışı yapıldı gibi gerekçelerle revize fiyat formülünü uygulamaktan kaçınma...

İş Artışı Dahildir: Sözleşme kapsamında yapılan yasal iş artışları ise, fiyat farkının aksine, belge tutarına dahil edilmelidir.