...Sözleşmesi Feshedildi, İdare Zararını İstedi Bir yapım işinde idare (davacı), yüklenicinin (davalı... ...uymaması veya işi yavaşlatması nedeniyle sözleşmesinin idare tarafından feshedilmesi...

...Söküm İşleri Olayda, bir askeri depo binası inşaatı işi anahtar teslimi götürü bedel... ...u analiz, anahtar teslimi götürü bedel bir yapım işinde, projede ve mahal listesinde ye...

Yapım işi ihalelerinde yüklenicilerin karşılaştığı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

...Ödemesi Bir kamu idaresi, devam eden çeşitli yapım işlerindeki yüklenicilere, 4735 sayılı... ...ale tarihi 1 Nisan 2022 ve sonrasında olan (örneğin; 2 Nisan 2022 veya Mayıs 2022) hiçbir...

...Kontrol Teşkilatına Sorumluluk Yükleyen Karar Yapım işlerinde kesin teminat mektupları , yüklenicinin... ...Eksiklikler Bütçeden Ödendi Bir üniversite inşaatı işinde, yüklenicinin ...

...Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken... ...işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak...

...Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken... ...işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak...

...de yer alan büyük ölçekli ve stratejik bir yapım işini, 4734 sayılı Kanun'un 21/b... Bu ihaleye davet edilmeyen bir inşaat şirketi, 21/b şartlarının oluşmadığı... ...ihaleye katılabilecek mali ve teknik yeterliğe (örneğin bilanço kriterleri) sahip olduğunu...

...Süre Uzatımı Bir TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır... ...gibi temel yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir.