...Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken &quot... ...yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak...

...Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken &quot... ...yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak...

...veya avan projeye değil, sözleşmenin eki olan tüm belgelere (Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Özel İdari ve Teknik Şartname... (Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İşler): Bu maddede, her nevi kazı, dolgu, temel inşaat işleri...

Yer teslimi yapıldıktan kısa bir süre sonra, idare inşaatın yapılacağı yeri değiştirmiştir. Yargıtay, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

...İhale ve 7 Kez Süre Uzatımı Bir TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır... ...zemin etüdü gibi temel yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir.

...Yollarında Ot Biçme, Ağaç Kesme ve Budama hizmet alımı ihalesinde, bir istekli (Hamdullah Acer) sınır değerin altında... Bu bir yapım işi değil, hizmet alımı işidir.

...Mevzuatı, özel sektöre taahhüt edilerek kusursuzca tamamlanan yapım işlerini de iş deneyimi olarak kabul eder. ...özel sektör projeleriyle (örneğin; konut, villa, fabrika inşaatı) başlamış olabilirsiniz.

kamu zararının ödendiği ve inşaatın yapı kullanma belgesi ile kesin kabul işleminin yapıldığı... El Malzeme Bir belediye, Günlük 50 Baş Sığır Kesimhanesi Yapımı işi için ihaleye çıkar.

İşi yapan yüklenicilerin aynı işin danışmanlık hizmetine veya danışmanın işin yapımına katılması yasaktır. İhale Yasağı: İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine katılamazlar .

Yapım İşlerinde Hakediş Kontrolü: İnceleyenin Sorumluluğu Var mı? quot; Sahadaki Hata ve Masadaki İmza Bir baraj inşaatında, sahadaki imalatta yabancı işçi çalıştırılmadığı...