Yüklenici Ne Yapmalı? Ancak inşaat ve hizmet işlerinde projeler genellikle planlanandan uzun sürer.

...Sorumlular, işin acil (su arızası) olduğunu, yeniden ihale yapmanın daha pahalıya mal olacağını, mevcut yükleniciye... Ancak bu yeni fiyatın, işin tamamına mı yoksa sadece artan kısma mı uygulanacağı sıkça karıştırılır.

quot;sözleşme bedelinin değiştirilemeyeceği ilkesi (Md. Mahkemenin yapması gereken, davalının bu kabulüne göre davanın kabulüne karar vermektir.

İdare, bu yeni işlerin (düz işçi, formen vb. ...#039;a göre: İdare, elindeki verilere göre araştırma yapmalı ve maliyet açısından kendi lehine olan (en ekonomik...

...kalmışsa, idarenin fiilen çalışılmayan günler için ödeme yapma zorunluluğu yoktur. sayılı kararı , bu konuya sözleşme hükümleri çerçevesinde bir açıklık getirmiştir.

Hakedişlerin idare kaynaklı sebeplerle geç düzenlenmesi, yüklenicinin iş yapmadığı anlamına gelmez.

Süre uzatımı verilerek bu cezanın kesilmemesi kamu zararı olarak nitelendirilmiştir. ...kaynaklı gecikmelerde, yüklenicinin 20 gün içinde bildirim yapma zorunluluğu yoktur; idarenin gecikmeyi re'sen tespit...

söz konusu işe ilişkin olarak taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 35.1.1. ...süresinde teslim edilmemesi) idarenin 20 gün süreli yazılı ihtar yapmasını zorunlu kılmıştır.

TL olarak açıkça belirtmiştir. TL) üzerinden ödeme yapması sonucu aradaki fark (..