quot; Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici, Aydın Valiliği...

...Kurulunun 10.09.2025 tarihli ve 2025/UM.I1-1913 sayılı kararı, idari şartnamede istenen bir yetki belgesindeki en küçük...

...idarenin (BOTAŞ) ayrıca bir karar alarak tesis ettiği idari işlem değildir.

maddeye atıf yaparak bu belgelerin sunulması gerektiğini belirtmiştir. 4734 sayılı kanun , Danıştay kararı , idari şartname , itirazen şikayet , KİK , KİK inceleme yükümlülüğü...

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? arasındaki) günler için gecikme cezası uygulanmamıştır.

...süresinin hesabında dikkate alınmasında ve dolayısıyla gecikme cezasının kesilmemesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır...

Ancak aradan geçen yıllarda idari yargı mercileri, bu konuda aksi yönde, yani yetkinin...

14) atıf yaparak, yüklenicinin yeri inceleyerek teklif verdiğini, projeyi... anahtar teslim götürü bedel , fazla imalat , idari şartname madde 12 , metraj farkı , Proje Hatası , sözleşme...

...başvurulamaz; tek hukuki yol, kararın iptali için doğrudan idari yargı mercilerinde (idare mahkemelerinde) dava açmaktır...