...Müşavir (SMMM) onaylı satış tutarı tespit tutanaklarını idareye sunmuştur.

Belediye, idareye gönderdiği cevabi yazıda: İlgili işlere ait yapı...

...yayımlanmadığını fark ederlerse, bu durumu süresi içinde idareye şikayet konusu yapabilirler.

Davacı firma, dava dilekçesine bir inşaat mühendisi diploması ve eski tarihli...

Verilen ek sürenin sonunda (25/07/2022), yüklenici idareye tekrar başvurarak, son teslim tarihi olan 29/07/2022...

akreditasyon belgesini idareye sunacaktır. ifadesini kullanmıştır.

...yüklenicinin hakedişlere usulüne uygun (YİGŞ 39'a göre) itiraz etmemesi nedeniyle reddetmiştir.