Yargıtay, gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart olduğunu, ancak gecikmenin idarenin kendi edimini (teknik belgeleri sunma) yerine getirmemesinden kaynaklanması halinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiğini belirterek kesilen cezayı hukuka aykırı buldu.
idarenin süre uzatımı - Arama Sonuçları
… Devamı
29), idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine getirmemesi halinde süre uzatımı verileceğini düzenler. 20 günlük bildirim şartı , Hakediş gecikmesi , idarenin kusuru , ödenek yetersizliği , süre uzatımı , Yapım işi , YFK Görüşü , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu
Bir okul inşaatı yapım işinde, idarenin projeleri geç onaylaması ve ilgili belediyenin inşaat sahasına ulaşım için gerekli imar yollarını açmaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmesi incelenmiştir.
Ancak, idarenin bu belgeleri aramaksızın talebi kabul etmesi ve süre uzatımını onaylaması halinde, bu karar geçerlidir ve tarafları bağlar. 2886 sayılı Kanun , gecikme cezası , idarenin takdir yetkisi , kamu zararı , kritik yol diyagramı , müşavirlik hizmeti , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , usul eksikliği
altyapı çalışması , başka idarenin gecikmesi , İller Bankası , işi engelleyici sebep , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29
4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , kamu zararı , kayalık zemin , öngörülemeyen durum , Sayıştay kararı , süre uzatımı , yap-işlet-devret , Yapım işleri , yigş , zemin etüdü
... halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğu gibi idarenin muhtemel zararlarından da sorumlu olacağı, idareden kaynaklanan sebeplerle (mücbir sebep olmasa da) süre uzatımı verilmesi durumunda fiyat farkı verilmesinin sözleşmesi gereği ... idaresince onaylanan revize iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanacağı, fiyat ...
Süre Uzatımı Nedenleri ve Şartları Sözleşme süresinin uzatılması için iki temel sebep kategorisi bulunur: mücbir sebepler ve idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
Sayıştay Değerlendirmesi: YİGŞ Hükümlerine Göre Süre Uzatımı Haklıdır Sayıştay Temyiz Kurulu, idarenin savunmasını haklı bulmuştur.
Sayıştay Temyiz Kurulu, işin ağırlıklı kaleminin asfalt olması ve YİGŞ 29/9 maddesi gereği süre uzatımlarında çalışılamayacak günlerin dikkate alınması gerektiğine hükmederek, idarenin bu kış dönemini de kapsayan ilave süre uzatımı vermesini mevzuata uygun bulmuştur.









