Kamu inşaatı işinde idarenin sözleşmeyi haksız feshetmesi üzerine yüklenicinin talep ettiği ilave imalat bedeli, teminat mektubu güncelleme bedeli ve kâr kaybı alacaklarının kabulüne dair analizdir.

Teklifi reddedilmesi gereken bir istekli ile sözleşme imzalanmış olması, KİK kararı sonrası idarenin sözleşmeyi feshetmesini hukuka uygun kılar.

Yargıtay, Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) kararına (veya o karara dayanak olan mahkeme kararına) uyarak sözleşmeyi feshetmek zorunda kalan idarenin, yüklenicinin kâr kaybından (müspet zarar) sorumlu olmadığına hükmetti.

...039;ın Kaçırılan Fırsat Formülü Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi (temerrüdü) nedeniyle idarenin sözleşmeyi haklı feshetmesi durumunda, idare sadece gecikme cezası ve teminatın irat kaydıyla yetinmeyip, aynı...

...taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmemesi) sözleşmeyi feshetmiştir.

Ancak, idarenin kusuruna karşılık yüklenici de işi yavaşlatırsa, ortaya ortak kusur durumu çıkar. ... ...üzerine idare, iş süresinde bitirilmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve teminatları irat kaydetmiştir....

Davacı firma, aradan geçen sürede inşaat maliyetlerinin %150 oranında arttığını ve idarenin ilk firmayı davette kusurlu olarak geciktiğini belirterek sözleşmeyi imzalamamıştır.

İdarenin bir yargı kararına uyarak sözleşmeyi feshetmesi durumunda, işe başlamış olan yüklenicinin... ... ...Sözleşme Masrafları Sözleşmesi feshedilen yüklenici, feshin idarenin hatasından (ihale sürecini yanlış yönetmesi) kaynaklandığını...

Bir gölet sulama işinde, idarenin kamulaştırma işlemlerini tamamlamaması üzerine yüklenici sözleşmeyi haklı olarak feshetmiştir.