feshin idarenin kusurundan değil, subjektif imkansızlık (yargı kararına uyma zorunluluğu) nedeniyle olduğunu belirterek idareyi kusursuz bulmuştur.

İdarenin Kusuru: Yüklenicinin çalışabilmesi için üçüncü kurumlardan alınması gereken (karayolu geçişi, orman izni vb.) kritik izinleri zamanında almayarak işin gecikmesine ve tamamlanamamasına sebebiyet vermek, idarenin (iş sahibinin) kusurudur.

maddesinin (ve YİGŞ'nin ilgili hükmünün) idarenin sebebiyet verdiği (idare kusuru) hallerde bu 20 günlük bildirim şartının aranmayacağını açıkça belirttiğini vurgulamıştır. Analizin Sonucu Hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi, idarenin kusurudur ve YİGŞ Md.

İdarenin, en avantajlı birinci teklif sahibini eleme süreci uzasa ve bu durum idarenin kusurundan kaynaklansa dahi, teklif geçerlilik süresi dolmadığı sürece en avantajlı ikinci istekliye yapılan sözleşme daveti geçerlidir.

2025/UH.I-931 , 4735 sayılı Kanun Madde 4 , 5018 sayılı kanun , idarenin kusuru , ihale iptali , kamu zararı , şoförsüz araç kiralama , teknik şartname , teminattan kesinti

Süre Uzatımında Başvuru Süresi: Gecikmenin temel nedeni idarenin yanıltıcı bilgisi veya kusurundan kaynaklanıyorsa, yüklenicinin 20 günlük süre şartına uymaması tek başına süre uzatımı talebinin reddi için yeterli bir gerekçe olmayabilir (sözleşme hükümlerine bağlı olarak).

29/4: Bu madde, idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi halinde süre uzatımı verileceğini düzenler. 39) belirtilen süreler içinde ödenmemesi, idarenin kusurudur.

idare mahkemesi kararı , ihalenin KİK tarafından iptali , kar kaybı , Kusursuz İmkânsızlık , menfi zarar , müspet zarar , sözleşmenin feshinde idarenin kusuru , TBK 136 , Yargıtay 6.

Sözleşme Hükümleri Bağlayıcıdır: Sözleşmenizde dışarıdan temin halinde ek ödeme yapılmaz gibi spesifik hükümler varsa, bu hükümler idarenin kusuru (alternatif ocak göstermemesi) iddiasından daha güçlü bir delil olarak kabul edilebilir.