quot;iş sahibinin (idarenin) yararına olması**dır.

...Sayıştay Temyiz Kurulu, bir belediye işinde, yüklenicinin çalışmasına engel olan İller Bankası altyapı çalışmalarının (başka bir idarenin gecikmesi) Yapım İşleri Gene...

Ancak bu kural, idarenin sözleşmenin temel unsurlarından birini (örneğin işin yapılacağı yeri) tek taraflı olarak değiştirmesi halinde sarsılabilir.

...olmasa dahi idarenin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük tespiti yapma takdir yetkisi ve görevi olduğuna karar verdi ve düzeltici işlem talep...

...işin durdurulması ve tasfiyeye gidilmesinde iş sahibine kusur yükletilmesi mümkün değildir... ... Yüksek Mahkeme, davalı idarenin sözleşmeyi feshetme yönünde bir iradesi...

Bu sürecin hukuka uygun yürütülebilmesi için; idarenin eksik işleri makul sürede, gecikmeden ve asıl sözleşmedeki teknik şartları değiştirmeden yaptırması şarttır.

...Önemi: Bu karar, idarelerin özellikle derin hafriyat gerektiren yapım işlerinde ihale öncesi zemin etüdü yaptırmasının, gelecekteki süre uzatımı ve maliyet artışı anlaşmazlıklarını... ... Bir yapım işinde, idarenin zemin etüdü yapmadan 'yumuşak zemin' öngörüsüyle çıktığı ihalede...

Yüklenicinin imalatı şartnamedeki kritik bir teknik detaya aykırı ise, idarenin kabul işlemlerini yapmama ve teminatı iade etmeme hakkı bulunmaktadır. ... ...eksiğini onun nam ve hesabına başkasına yaptırması ve bedelini teminattan kesmesi, en...

İstekli, hatanın önemsiz olduğunu ve iş eksilişi ile düzeltilebileceğini iddia etse de ... sayısını değiştirebileceğine, bu nedenle idarenin iptal kararının kamu yararına uygun olduğuna ...