Davalı idare, bu yargı ve KİK kararlarına uymak zorunda kalarak, davacı yüklenici ile olan sözleşmenin ifasını durdurmuş ve tasfiye sürecini başlatmıştır.

Ancak bu hatanın kaynarı idarenin kendisi (belgeyi düzenleyen) ise durum değişmektedir.

Bu durum, özellikle davet usulü ihalelerde idarenin takdir yetkisinin sınırları ve rekabetin nasıl sağlanacağı konusunda önemli...

Ancak mal alımı ihalelerinde böyle yerleşik bir formülün bulunmaması, idareleri sorgulama yapma görevimiz yok gibi hatalı bir yaklaşıma itebilmektedir.

Denetçiye göre bu usul eksikliği, süre uzatımını geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir. Bu, yasal bir zorunluluk değildir; idarenin ihtiyarında (takdirinde) olan bir belgedir.

maddesi, idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi verirken (a) ve (b) bentlerinde iki farklı usul öngörmektedir.

Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir. İdareler için ders: İdareden kaynaklı bir süre uzatımı verilirken, YİGŞ 29/9 hükmü mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir. İdareler için ders: İdareden kaynaklı bir süre uzatımı verilirken, YİGŞ 29/9 hükmü mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bu nedenle yükleniciler, idarelerden gelen her uyarıyı ciddiye almalı, tespit edilen eksiklikleri derhal gidermeli ve sözleşme performanslarını yüksek tutmaya özen göstermelidirler.

Başvurunuzu doğrudan İdareye yapmalısınız. alt yüklenici iş bitirme belgesi , alt yüklenici sözleşmesi , idare onayı , İhale mevzuatı , iş bitirme başvurusu , taşeron iş deneyim belgesi