Ceza mahkemesi kararı beklenmelidir. Kararın İlgili Kısmı Her ne kadar ihaleyi gerçekleştiren idarece, bu ifadeden hareketle davacı ...

sayılı kararı , idarenin rızası ve yazılı oluru olmayan proje dışı imalatların bedelinin ödenmeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştur.

sayılı kararı , idarenin kusurundan kaynaklanan gecikmelerde ceza kesilemeyeceğini net bir dille ortaya koymaktadır.

Sayıştay'dan Emsal Karar Yapım işi sözleşmelerinde iş programının gerisinde kalınması, idareler ile yükleniciler arasında sıklıkla gerilime neden olmaktadır.

Oysa idarelerin de sözleşmesel yükümlülükleri vardır ve bu yükümlülükleri yerine getirmemesi, feshin hukuki sonuçlarını tamamen değiştirebilir.

Kamu yapım işlerinde yükleniciye yapılan fazla ödemelerden doğan kamu zararı, hem yükleniciye hem de kontrol teşkilatındaki idare görevlilerine rücu edilmektedir.

Yüklenici, bu sözleşme dışı işler için bedel talep etmiş ancak idare bu talebi reddetmiştir. quot;iş sahibinin (idarenin) yararına olması**dır.

Bu gibi durumlarda idarelerin hangi adımları atabileceği ve bu adımlardaki takdir yetkisinin sınırları, hem idareler hem de diğer istekliler için önem arz eder.

Yerel Mahkemeler: İdare Menfi Zararı Ödemelidir İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, yükleniciyi haklı buldu. Hukuk Dairesi, davalı idarenin temyizi üzerine kararı inceledi. Yükleniciler bu masrafları menfi zarar kapsamında idareden talep etme eğilimindedir.