İşin süresinin kış aylarına denk gelmesi ve &quot... ...yüklenicinin idareye yazılı müracaatı ve idarece bu şartların meteorolojiden alınan ölçümlemelere...

Ancak idare, ihale tarihinden önce bir zeyilname düzenlemiştir. ...Teknik Şartname'de yer alan işe başlama süresi, sözleşme tarihinden itibaren en...

...karşılık gelen 35 günlük süre ile asıl işin süresinde hava muhalefeti nedeniyle yaşanan olumsuz... Önemli olan husus, bu durumun idare tarafından (Meteoroloji raporları vb.

Projenin tüm sorumluluğu artık idareye geçer. Teminat süresi içinde yeni kusurlar veya arızalar ortaya çıkmış mı? ...olası uyuşmazlıkları ve yıllar sürebilecek davaları önlemenin tek yoludur.

...ait hanın inşası işini üstlenen yüklenici (davalı), inşaatı programın gerisinde kalarak... ...sahibi (idare) tarafından feshedilmesi durumunda, idarenin hem fesih nedeniyle uğradığı zararları... ...yine taraflar arasındaki sözleşmede işin süresinde bitirilmemesi halinde yüklenicinin...

davacının mücbir sebebe dayanak gösterilen... ...kapsamında, yüklenicilerin en sık başvurduğu ancak idareler tarafından kabul edilmesi en zor konulardan... ...quot; İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, yüklenicinin talebini reddetmiştir...

...Bankası, TEDAŞ vb.) gecikmesi nedeniyle işlerini süresinde bitirememektedir. ...Gerekçe İller Bankası Altyapı Çalışmasıydı Dava, sorumlular ve fer'i müdahil olan yüklenici... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.

...Başvurusundaki 'Yabancı Firma Teklifi' Engeli Dava konusu olayda, bir kamu yatırımına ilişkin... Ancak idare, bu talebi reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi (AYM), 24/12/2020 tarihli ve 2020/78 K.

İş sahibi, işin süresinde bitirilmediğini, imalatların ayıplı... Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay'ın bu bozma ilamına... Yargıtay'ın bu tür davalarda istikrarlı bir şekilde uyguladığı...