Yüksek Mahkeme'ye göre: İdarenin Kusuru Sabittir: Gerekli izin, proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan işin ihale edilmesi, işin aksamasında idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğunu açıkça göstermektedir.
idare kusuru - Arama Sonuçları
… Devamı
Hukuk Dairesi, yüklenicinin kusuruyla (işi yavaşlatma) feshedilen kamu ihale sözleşmesinde, idarenin talep edebileceği menfi zararın (olumsuz zarar) nasıl hesaplanacağını detaylandırdı.
Hakedişlerin geç ödenmesi yükleniciler açısından süre uzatım hakkıdır ve idarenin kusurudur. Bu durumda, gecikmenin idare kusurundan kaynaklandığı açıktır, ancak bu gecikmenin süre ve mali sonuçlarının (süre uzatımı ve ödenek aktarımı) nasıl yönetileceği, önemli bir anlaşmazlık konusudur.
Asliye Hukuk Mahkemesi, yaptığı yargılama ve aldığı bilirkişi raporu sonucunda feshin haksız olduğuna ve kusurun idarede olduğuna dair bir yargı kararı vermiştir.
İdareye, yargı kararına uyması nedeniyle bir kusur yüklenemeyeceği için, ortada idarenin kusuruna dayalı haksız bir fesih yoktur. Olayda idarenin bir kusuru olmayıp, hukuki imkânsızlık nedeniyle sözleşme sona erdiğinden, yüklenicinin kâr kaybı talebinin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.
İlk Derece Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak idarelerin hizmet kusuru bulunduğuna karar vermiştir. Daire , hukuka aykırı ihale dışı bırakma , idarenin hizmet kusuru , illiyet bağı , kar mahrumiyeti , SGK borcu yoktur yazısı iptali , tam yargı davası , teklif geçerlilik süresinin uzatılmaması , yargı kararının uygulanması
Her ne kadar idare mahkemesi kararı ile davacının ihaleden men kararının yerinde olmadığı tespit edilmiş ise de, kararın içeriği ve gerekçesi dikkate alındığında, yukarıda belirtilmiş olan davacı yüklenicinin kusurunu ortadan kaldırmamaktadır.
Bir doğalgaz hattı yapım işinde, idare kusuruyla verilen süre uzatımı nedeniyle yüklenicinin idareye sağladığı hizmet (İKY) bedellerini talep etmesi.
feshin idarenin kusurundan değil, subjektif imkansızlık (yargı kararına uyma zorunluluğu) nedeniyle olduğunu belirterek idareyi kusursuz bulmuştur.
(Not: Bu durum, idarenin hiçbir kesinti yapmadan tam ödeme yapmasından farklıdır.) Yargıtay'ın Bozma Gerekçesi: İdarenin Öncelikli Edim Kusuru Yargıtay, davanın esasına ilişkin kritik bir tespitte bulunmuştur. sayılı kararı , idarenin kusurundan kaynaklanan gecikmelerde ceza kesilemeyeceğini net bir dille ortaya koymaktadır.