Kamu ihale sözleşmelerinde idareden kaynaklanan kusurlar (yer teslimi gecikmesi, proje...

Yüklenici, bu sözleşme dışı fazla imalatlar için idareden ek bedel talep etmiştir.

Bu durumda idare, KİK kararına uyarak imzalanan sözleşmeyi feshetmek zorunda kalır.

...Mahkemesi'nin KİK kararını iptal eden kararı nedeniyle idare, önce inşaat faaliyetini durdurmuş, ardından 08.04...

Davalı idare, bu görsel ve teknik bilgileri yükleniciye verdiğini ispatlayamamıştır.

Bu nedenle idarenin menfi zarar davası reddedilmelidir.

...kamu zararı, hem yükleniciye hem de kontrol teşkilatındaki idare görevlilerine rücu edilmektedir.

Bu ilkenin temel unsurları hukuki güvenlik ve idareye güven ilkeleridir.

Hukuk Dairesi, idarenin menfi zararının nasıl hesaplanacağına dair yerleşik içtihadını açıklamıştır.

Yüklenici, bu sözleşme dışı işler için bedel talep etmiş ancak idare bu talebi reddetmiştir.