İdarenin bu oranı sonradan tek taraflı olarak değiştirmek istemesi hukuka aykırıdır.
hukuka aykırılık - Arama Sonuçları
...in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.
...alt yapısı için uygun olmayacağının değerlendirilerek ilave süre verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. 85 Günlük Süre Uzatımının İşi Kış Sezonuna Sarkıtması...
Gecikme Cezası İçin Dava Açtıysan Kamu Zararı Yok Kamu idarelerinin, sözleşmeye aykırılık nedeniyle gecikme cezası kesmesi, ancak bu cezayı çeşitli nedenlerle (yüklenicinin...
...kamunun zarara uğraması riskine yol açtığından, KİK bu hatanın temel bir mevzuata aykırılık olduğuna karar vermiştir.
Yargıtay'ın Onama Gerekçesi: Fesih, İlk Değil Son Çaredir Yargıtay, İstinaf mahkemesinin bu yorumunu hukuka uygun bularak kararı onamıştır.
8/3'teki özel usulün araştırılması gerektiğine ve bu araştırma yapılmadan verilen kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.
Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu gerekçesini hukuka uygun bularak kararı onamıştır .
Mahkemenin, davalının bu açık kabulüne rağmen, dava açma hakkı yok gibi bir gerekçeyle davayı reddetmesi hukuka aykırıdır.
...tamamlandığı ve gecikmenin sözkonusu olmadığı anlaşıldığından, yapılan uygulamada mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Olayın Arka Planı: İş Artışı ve Hava Muhalefeti İçin...