...anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep edilmektedir... ...Yılı bütçe ödenek tutarının yükleniciye tebliğ edilmediği... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye... Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11 inci maddesinde; “ ...belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği...

...dilimi içerisinde en az 3 en fazla 5 farklı noktada makine... ...alın kaynağı yapılması ve ödemesinin de bulunduğu, yeni... ...ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir. ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir.

...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare... ...ihtiyaç duyulduğu ve bu imalata esas ödeme yapılmaması gerektiği... ...projelerde kendiliğinden değişiklik yapmasının yasaklanmasına rağmen... ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir. ...çerçevesinde tespit edilerek yükleniciye ödendiği, ancak...

...hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan ödenek dilimlerinin... ...yürürlükte olan fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı... ...öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen... ...edildiği, ancak taraflarınca da “yükleniciye ödeneklerin bittiğine... ...daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu...

...programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın... ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale... ...sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış... ...programına nazaran daha fazla iş yapması durumunda ise işin fiilen...

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...ise davalı idare tarafından yükleniciye gönderilmesi gereken... ...süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü...

...örneklerini vermesi/kurulumlarını yapması yeniden istenmez. ...ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları... ...değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir....

...olarak çalışan kişilere maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi... ...aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu... ...yürüten personele söz konusu ödemenin yapılmayacağı anlaşılmaktadır...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...nci maddesinde sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu anlaşılan... ...6’sından az ve %15’inden fazla olmamak üzere alınacak... ...ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi... ...ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ...