Sonuç Hakedişimi aldım, iş bitti diye düşünmek yanıltıcı olabilir.
hakedişi onaylayan - Arama Sonuçları
Yer tesliminin geç yapılması, projenin geç verilmesi, hakedişin ödenmemesi nedeniyle işin durması gibi durumlar **&
Yüklenici, ihale tenzilatı uygulanmasına itiraz ederek hakedişi şerhli imzalamış ve konuyu Yüksek Fen Kurulu'na taşımıştır.
...yüzeylerin kırılarak donatının açığa çıkarılması işinin makine ile yapıldığı ancak hakedişin girdi olarak düz işçinin esas alındığı birim fiyat üzerinden ödendiği görülmüştür...
...Hem İlk Derece Mahkemesi hem de Bölge İdare Mahkemesi (ve bu değerlendirmeyi zımnen onaylayan Danıştay), davacının bu iddiasını reddetmiştir.
İşin fiilen yapılması (montajı/hakedişi) aylar sonra bile olsa, bu durum Pn'e bölme işlemini etkilemez.
İdarelerin Sorumluluğu: Yeni fiyat tutanaklarını hazırlayan ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkilileri, Pn katsayısı hesabında...
İdarelerin, yüklenicinin süre uzatım talebini onaylayan ve yeni bir iş bitim tarihi belirleyen yazıları, bu 10 günlük zorunlu ihtar şartını karşılamaz .
Üçüncü kişilerden fiyat teklifi alırken, teklifi veren firmanın ve onaylayan meslek mensubunun güvenilirliğinden emin olmak gerekir.