Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına... ...ve Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul... Ancak asıl sorun, bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağıdır... Doğru hesaplama; (Geciken Hakediş Tutarı) /

Asfalt İşi Kışa Sarkarsa Süre Uzatımı Nasıl Verilir? ...nedenlerle (patlayıcı kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların... Toplam süre uzatımı 270 gün olmuştur. ...sarkıtması durumunda bu hükmün nasıl uygulanacağı kritik bir... ...karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin... ...sarkıtırsa, süre uzatımı nasıl hesaplanır?

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım... ...Anlaşmazlık Konusu 1: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebi... YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?

...karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakediş ödemelerini sözleşmede... 39'da) belirtilen sürelere uyamamıştır. Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net... ...miyim? ve Bu süre uzatımı için fiyat farkı alabilir...

...Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur... İdare, hakediş gecikmesi süre uzatımı sebebi... ...ükleniciler bu durumda süre uzatımı talep ettiklerinde, idarele... 29 kapsamında net bir süre uzatımı sebebidir.

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? kapsamında süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Ancak bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağı, idarelerin... ...karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin...

...hakedişlerini sözleşmede belirtilen sürelerde ödeyememesi, sıkça... ...nun Değerlendirmesi: Hakediş Gecikmesi = Ödenek Yetersizliği... Analizin Sonucu Hakedişlerin sözleşmede (YİGŞ Md. ...bu gecikmeye dayanarak süre uzatımı talep edip edemeyeceği...

...Başka Kurumun Gecikmesi Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md. 29/4 kapsamında net bir süre uzatımı gerekçesidir. ...karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin...

...sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme... ...süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144... ...İşin normal süresi (400 gün) hesaplanırken kış dönemi zaten... ...alınması gibi) nedeniyle verilen süre uzatımı işi kış aylarına sarkıtırsa... ...karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin...