İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? ...bulunulmadığı görülmektedir. İdarenin Kabulden Sonra Ceza Talep Etmesi Davacı idare... Bu analizde, Yargıtay 15.
geçici kabulde % 5 eksikliği - Arama Sonuçları
...oluştuğu, özellikle kabul ibaresinden geçici kabulün mü yoksa kesin kabulün mü... Kesin kabulden önceki (örn: geçici kabuldeki) usulsüzlükler, genellikle bu suçun... Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 24.04.2025 tarihli ve 2023/11070 E., 2025/5654 K.
...uygun olarak tamamlayıp idareye teslim etmesi ve geçici/kesin kabullerin yapılmasıdır. ...olduğu, yargılama devam ederken davalının bu eksikliği davacı namına kendisinin üçüncü... ...nin 12.02.2025 tarihli ve E:2023/2847, K:2025/488 sayılı kararı , bu ilkeyi teyit etmektedir...
Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden... ...bulunduğu, işveren Mert Naklak’ın geçici kabulden yaklaşık iki ay sonra 18.04.2014 tarihinde... ...Dairesi’nin 28.02.2023 tarihli ve E:2022/715, K:2023/776 sayılı kararı , bu usulün önemini...
Geçici Kabulde Eksik İmalat Bedeline "... Dairesi'nin 28.01.2025 tarih ve 342 sayılı Kararı (İlam No: 70... ...Sonucu İdareler İçin: Geçici veya kesin kabulde tespit edilen eksik/kusurlu imalatların...
...Sağlık Müdürlüğünün 15.08.2012 tarih ve 19658 sayılı yazısıyla, İl Özel İdaresi Genel... ...2015 tarih ve 10444 sayılı kararı) Geçici kabulde belirlenen eksiklerin yükleniciye verilen... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma
...kesildiğini, ayrıca davalı yüklenicinin geçici kabulde belirtilen eksik ve ayıpları verilen... (Yargıtay 15. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Geçici Md. İdarenin, bu tarihten sonra ihale ettiği işler için Geçici 6. Analizin Sonucu İdareler İçin: 4735 S.K.
...Alüminyum Korkuluk ve Taşyünü İzolasyonun Eksikliği Üniversite bina inşaatında, Çevre... ...dair fotoğraflar, tutanaklar, ataşmanlar veya geçici kabul sırasındaki tespitler sunulmalıdır... Kabulden sonra bu eksikti demek sorumluluğu komisyona yıkar. ...Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 13.03.2024 tarihli ve 56556 tutanak sayılı kararı esas alınarak hazırlanmıştır...
Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. 2022/540 K. ...gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan... Yargıtay 15.