Danıştay bozma kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , ihaleden yasaklama , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , taahhüdün yerine getirilmemesi , usulsüz ihtar

4735 sayılı kanun , Danıştay kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , gerekçeli onama , ihaleden yasaklama , Md.

yükleniciler de fesihte kusurludur. Fesihte her iki taraf da kusurluysa, teminatın yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir. 21 uyarınca tasfiye prosedürünü işletmek idare için bir tercih değil, yasal bir zorunluluktur.

maddesinin (a) bendinde belirtilen kusura dayalı fesih prosedürünü işletmiş olması gerekir. İdare, yüklenicinin kusurlu olduğunu düşünüyorsa, yüklenicinin fesih talebine rağmen kendi 10 günlük ihtar prosedürünü işleterek kusuru tespit etmeli ve feshi bu usule göre yapmalıdır.

Fesih Prosedürü ve Hukuki Sonuçları Sözleşmenin feshi, hukuki sonuçlarını doğurması açısından kritik tarihlere ve prosedürlere tabidir.

Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15.

Analizin Sonucu Bu karar, haksız fesih davalarında alacak kalemlerinin nasıl ele alınması gerektiğini netleştirmektedir.

İdare, bu fesih nedeniyle uğradığı menfi zararın (kaçırılan fırsat), cezai şart alacağının ve diğer zararlarının tahsili için dava açmıştır.

İdareler için ders: Yer teslimi ve kamulaştırma gibi temel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yükleniciye haklı fesih imkanı tanır.