Yargıtay; Fiyat farkı ve gecikme cezası taleplerini, yüklenicinin hakedişlere usulüne uygun (YİGŞ 39'a göre) itiraz etmemesi nedeniyle reddetmiştir. Analizin Sonucu Götürü Bedelde Fazla İş Hesabı İki Aşamalıdır: Götürü bedel işlerde iş artışı talep edildiğinde, YİGŞ Md.

...açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, başka bir idare tarafından yürütülen farklı bir ihaledeki eylemleri nedeniyle, bu ihalenin ihale tarihinden sonra ihalelerden... KİK'in bu analize konu olan kararı, yasaklılık kararının zamanlamasının teklifin akıbetini nasıl belirlediğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kurul, öncelikle ihale konusu işin niteliğini analiz etmiştir. Özellikle, altyapı ve üstyapı gibi farklı uzmanlıklar gerektiren işlerde, deneyimlerinin ihale konusu işin ağırlıklı niteliğiyle...

Yükleniciye göre bu yeni güzergah, hem yol metrajını artırmış hem de eski güzergahtan çok farklı zemin özellikleri (fazladan 200.000 m³ kaya işi) ortaya çıkarmıştır. Analizin Sonucu Yargıtay'ın bu kararı, yapım işi yüklenicileri için hayati bir...

Yargıtay Analizi: YİGŞ 39 Bir Delil Sözleşmesidir ve Usul Esastır Davalı idarenin temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Bu durum, aynı konuda Yargıtay ve Danıştay arasında ciddi bir içtihat farkı olduğunu ve hukuki belirsizliğin sürdüğünü göstermektedir.

YFK'nın YİGŞ 29/9 Yorumu: Süre Uzatımları İstisnadır Yüksek Fen Kurulu, iki hüküm arasındaki farkı netleştirmiştir: Sözleşme Md. Bu analizde, Yüksek Fen Kurulu’nun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararını inceliyoruz.

YFK'nın YİGŞ 29/9 Yorumu: Süre Uzatımları İstisnadır Yüksek Fen Kurulu, iki hüküm arasındaki farkı netleştirmiştir: Sözleşme Md. Bu analizde, Yüksek Fen Kurulu’nun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararını inceliyoruz.

Bu süreçte sunulan analizler, fiyat teklifleri ve dayanak belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği'nde belirtilen... Kurul, yaptığı incelemede bu tarih farklılığını tespit etmekle birlikte, konuyu daha geniş bir bağlamda ele almıştır.

Danıştay'ın Farklı Gerekçesi: Md. Analizin Sonucu İdarelerin, 4735 sayılı Kanun'un 25.

...başkanlığının 24.01.2013 tarihinde yaptığı çöp toplama hizmet alımı ihalesinde, ihaleye katılan farklı firmaların yetkilisi olan sanıkların, ihaleden bir gün önce telefonla irtibat kurarak... Yargıtay Analizi: TCK 235/2-d (Anlaşma) Suçu Anlaşma Anında Tamamlanır Yargıtay 5.