Özel Cezai Şartlar Kamu ihale sözleşmelerinde, gecikme cezasından farklı olarak, işin niteliğine veya kabul aşamasına özgü...

Eser sözleşmelerinde ve kamu ihalelerinde işin kabulü, sözleşme sürecinin en kritik aşamalarından biridir. ... Borçlar Kanunu , cezai şart , davanın reddi , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , ihtirazi kayıt , kabul tutanağı , Yargıtay 15.

Giriş Eser sözleşmelerinde, kamu ihale yapım işi sözleşmelerinde ve hizmet alımlarının önemli bir kısmında, taraflardan... ... ...incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat...

Yargıtay'dan Net Karar: Sözleşme Feshedildiyse Gecikme Cezası İstenemez Eser sözleşmelerinde taraflardan birinin temerrüdü (borcunu yerine getirmemesi) nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi...

Eser sözleşmelerinde işin süresinin gün veya iş günü olarak belirlenmesi, gecikme cezalarının hesaplanmasında köklü farklılıklara yol açmaktadır.

Eser sözleşmelerinde, özellikle de teknoloji ve imalat içeren projelerde, yüklenicinin... ... eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli...

Hizmet alım sözleşmelerinde idarelerin gecikme halinde ceza talep etme hakkı, genellikle sözleşmedeki belirli ihtar (uyarı) şartlarına bağlanmıştır. ... , 4735 sayılı kanun , eser sözleşmesi , feshedilmeyen süre , gecikme cezası , ihtar zorunluluğu , sözleşmenin feshi , Yargıtay 15.

Hukuk Dairesi'nin 2019/3113 sayılı kararı, eser sözleşmelerinde gecikme cezası talep hakkının sınırlarını ve bu hakkın ne zaman ve nasıl kullanılmaması halinde kaybedileceğini net bir şekilde ortaya koyan önemli bir içtihattır.

Eser sözleşmelerinde idarenin kusurlu davranışları (yer teslimini geciktirme, hakedişleri... ... İdare, bu gecikmeler için yükleniciye ek süreler vermiştir.