Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez!

29 şartları oluşmadan ödenek yetersizliği gibi geçersiz bir gerekçeyle süre uzatımı verilemez. Verilen süre uzatımı hukuksuz olduğundan, 1.

Denetçi Gerekçesi: Kritik Yol Diyagramı Sunulmadı Sayıştay Dairesi, bu süre uzatım kararının usulsüz olduğu gerekçesiyle kamu zararına hükmetmiştir.

Bu durum, hem maliyet artışlarına hem de süre uzatımı taleplerine yol açarak projeleri çıkmaza sokabilmektedir. 20 Günlük Başvuru Süresi İhlal Edildi mi?

Yüklenici, bu gecikmeler sırasında işi durdurmamış ancak daha sonra gecikmelerin toplam işe etkisi nedeniyle 197 günlük ek süre talebinde bulunmuştur.

tarihine denk gelmekte olup öncesinde çalışılmadığı iddia edilen günler için mücbir sebep iddiasıyla süre uzatımı verilmesi mümkün değildir...

Asfalt İşi Kışa Sarkarsa Süre Uzatımı Nasıl Verilir? Toplam süre uzatımı 270 gün olmuştur. dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

İhale Aşamasında Belge Geçerlilik Tarihi ve Süreler. İdarelerin bu süreyi uzatmadan gel sözleşme imzala demesi, istekliyi zor durumda bırakabilir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, idarelere, ihaleye çıkmadan önce işin süresine uygun olarak yıllara sari bütçeleme yapma zorunluluğu getirmiştir.