...Delildir, Talep Kabul Edilmeliydi Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5.

sayılı kararında da belirtildiği gibi, banka teminat mektubu, esas borç ilişkisinden bağımsız bir garanti sözleşmesi niteliğindedir.

Danıştay (Bozma): Danıştay, BİM'in kararını eksik inceleme gerekçesiyle bozmuştur.

İlgili bankadan kredi sözleşmesi, ödeme planı ve bu krediye kimlerin “kefil” olduğu sorulmalıdır.

İlk Derece Mahkemesi, ana sözleşmede idarenin ana yükleniciye kamulaştırma nedeniyle süre uzatımı verdiğini, taşeronluk sözleşmesinin 5.5.

Ortak Yasağı (Bozma): Danıştay, %50 hisseli ortakların yasaklanmasını ise hukuka aykırı bulmuştur.

...idarenin hiçbir kesinti yapmadan tam ödeme yapmasından farklıdır.) Yargıtay'ın Bozma Gerekçesi: İdarenin Öncelikli Edim Kusuru Yargıtay, davanın esasına ilişkin kritik... eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt...

Temyiz Kurulu'nun Bozma Kararı: Denetim Yılı Dışına Çıkılamaz Temyiz Kurulu (çoğunluk oyuyla), Daire'nin tazmin hükmünü bozmuştur.

Kararın İlgili Kısmı Bu durumda mahkemece delil sözleşmesi niteliğinde olup HMK 193.

Danıştay'dan Bozma: Onaylı İş Programı Esastır ve Bağlayıcıdır Danıştay, bu kararları bozmuştur.