...etmeleri mümkündür. Hatalı Gecikme Cezası ve Kamu Görevlisine Çıkan Tazmin Bir belediyenin açtığı piknik masası alımı işinde, gecikme cezasının hatalı hesaplandığı...
belediye araçları - Arama Sonuçları
...Olayın Arka Planı: İş Artışı ve Hava Muhalefeti İçin Ayrı Ayrı Süre Uzatımı Bir belediyenin cadde ve sokak düzenlemesi yapım işinde, işin süresi 180 gün (bitim tarihi...
...ihalelerinde iş deneyimi, sadece ilgili mevzuata göre yetkili kurumlar (kamu idareleri, belediyeler vb.) tarafından düzenlenmiş resmi iş deneyim belgeleri (iş bitirme, iş durum...
...üstlendiği park inşaatı işinde, sözleşme eki projelerdeki kotların fiili duruma uymadığını, belediyenin yol kotlarına uygun olarak daha fazla imalat yapmak zorunda kaldığını iddia...
...uygulamaları da bu yöndedir.” Olayın Arka Planı: %96,5’i Biten İşte Toplam Bedelden Ceza Bir belediyenin (davalı idare) 2886 sayılı Kanun kapsamında ihale ettiği elektronik ücret...
Saat Part-Time Personel Bir belediyenin Mesleki Eğitim Kursları İşçilik Hizmet Alımı işinde, iki tip...
Bir belediyenin Araç Kiralama İşi ihalesinde, istekli olabilecek sıfatıyla...
Bir belediyenin akaryakıt alım işinde, yüklenici bazı siparişleri (özellikle benzin) 3 iş günü içinde teslim edememiş ve gecikmeye düşmüştür.
...söz edilemez. Olayın Arka Planı: Hesaplanan Ceza, Hakedişten Tahsil Edilemedi Bir belediyenin Entegre Atık Bertaraf Tesisi Yapım ve İşletilmesi işinde, kontrol...
...k şartnamede yer alan proje ve eklerinin kopya sayısı kadar çoğaltma bedelleri, ilgili belediye, kamu kurumu, üniversite ve odalara yatırılacak her türlü vergi ve harç ile şartnamede...