Danıştay'dan 20/a ve 20/b Ayrımı: Sözleşme Bitmişse 10 Günlük İhtar Şartı Aranmaz! b>4b>735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. ... maddesi, idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi verirken iki ... ihtar çekilerek yapılan fesih ve (b) bendi (Madde 25'teki yasak fiillerin tespiti ... çekmeye gerek kalmaksızın yapılan fesih. ... ...gereken en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine dair belge bulunmadığı gerekçesiyle...

Kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi, idareye fesih ve yasaklama hakkı tanıyan en temel durumlardan biridir. ... Belediye, bu durumu b>4b>735 S.K. ... ...uyarınca en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısının dosyada bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama talebini... ... Analizin Sonucu İdareler İçin: Yüklenicinin işi süresinde bitirememesi durumunda, bu fiil b>4b>735 S.K.

...gereken en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine dair belge bulunmadığı gerekçesiyle... ... 20(a) (İhtarlı Fesih): Bu madde, devam etmekte olan bir işin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya süresinde bitirilmemesi ile ilgilidir. ... ...kullanma, idareye zarar verme vb.) bir yasak fiil tespit edilirse, idare b>4b>735/20(b) uyarınca 10 gün ihtar göndermeksizin sözleşmeyi feshedebilir ve yasaklama talep edebilir.

...Planı: Sosyal Medya Paylaşımları Gerekçesiyle Fesih Bir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (bağlı kuruluş) 5393 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli tekniker olarak görev yapan davacının... ... b>4b>9 uyarınca sözleşmeli tekniker olarak çalışan personelin, Facebook'ta yaptığı siyasi paylaşımlar nedeniyle sözleşmesinin feshini hukuka aykırı buldu.

...quot;Geçici Maddelerdir: Bu kuralın en önemli istisnası, b>4b>735 sayılı Kanun’a sonradan eklenen ve sözleşmede hüküm olup olmadığına bakılmaksızın ödeme yapılmasını öngören Geçici 5, Geçici...

...getirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanarak, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâli gerçekleşmeden davacının 31/08/2020 tarihli dilekçesi üzerine idare tarafından, b>4b>735 sayılı... ... ...kararında olduğu gibi, fesih usulüne dayanmaktadır: İdarenin yükleniciyi taahhüdünü yerine getirmeme (b>4b>735/25-f) gibi bir kusur nedeniyle yasaklayabilmesi için, öncelikle b>4b>735 sayılı Kanun'...

Yüklenici, işi tamamlayamadığı ve sözleşme bedelinin %80'inin altında kaldığı gerekçesiyle, b>4b>735 sayılı Kanun'un 24. ... Karar, bu maddenin fesih değil, iş eksikliği ve tasfiye halleri için geçerli olduğunu vurguladı.

İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandığı an, b>4b>734’ün rolü büyük ölçüde biter ve b>4b>735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ‘nun (KİSK) alanı başlar.

Danıştay’dan Kritik b>4b>735/21 Ayrımı Yüklenicinin ihale sürecinde sunduğu ... aşırı düşük teklif açıklamasının, sözleşme imzalandıktan sonra Kamu İhale Kurulu ... bulunması, idareler için karmaşık bir durum yaratır. ... ...Mahkemesi, KİK kararının (açıklamanın geçersizliğine dair) kesinleştiğini, idarenin bu karara uyarak b>4b>735/21’i uygulamasının (fesih ve teminat iradı) hukuka uygun olduğuna karar vererek davayı reddetmiştir.