10'daki 20 günlük süre, çoğu zaman hak düşürücü süre olarak yorumlanır. 20 günlük bildirim süresi , 4735 sayılı Kanun Madde 10 , doğal afet , gecikme cezası , heyelan , karşı oy , mücbir sebep , oyçokluğu , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı

Danıştay'dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez! Usulsüz Fesih: İdare, 4735/20(a) uyarınca 10 günlük usule uygun ihtar yoluna gitmeden, süre uzatım yazısındaki uyarıya dayanarak doğrudan sözleşmeyi feshetmiştir.

Bakanlık ve BİM'in Red Gerekçesi: 10 Günlük İhtar Yok Bakanlık, Belediyenin yasaklama talebini yükleniciye gönderilmesi gereken en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine dair belge bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

maddeye göre talepte bulunabileceğine, ancak bu durumda dahi cezanın, sözleşmenin feshedilmeyip devam ettiği varsayıldığında, yalnızca feshedilemeyen süre olan 10 günlük ihtar süresi için istenebileceğine hükmetmiştir.

Danıştay'dan Kritik 45 Günlük Süre Yorumu: Şirketten Aylar Sonra Gelen Ortak Yasağı Hukuka Uygun Bulundu! 45 günlük hak düşürücü süre bu ilk tespitle başlamıştır. Ortak için 45 günlük süre ayrı mı işler?

20(a) ve sözleşme hükümleri uyarınca 10 günlük ihtar alma ve bu sürede işi tamamlama hakkı bulunmaktadır.

maddesinin (a) bendi, taahhüdün yerine getirilmemesi veya işin süresinde bitirilmemesi gibi devam eden bir süreçteki eksiklikler için yükleniciye 10 günlük düzeltme süresi (ihtar) verilmesini düzenler.

Yasaklama Kararlarında 45 Günlük 'Hak Düşürücü' Süre: Danıştay Sürenin Başlangıcını Netleştirdi! Bakanlık, 03/03/2022 tarihli Olur ile davacıyı 6 ay süreyle ihalelerden yasaklamıştır.