... göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden itibaren başlatıldığı belirtilerek, arada geçen ... ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler) 1 defadan fazla (revize ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların toplam bedelinin 661.138,52 TL olduğunu belirtmesi üzerine anlaşmazlık oluştuğu yönündedir.

... sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye ... almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki ...

Dosya arasında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi olduğu ve bu tarihe itibar edilerek geçici kabulün yapıldığı anlaşılmıştır.

... 2022 olduğu, %1,28’lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük ek süre verilerek işin bitim tarihinin 24/03/2022 olarak yeniden belirlendiği, 25 ... belirlendiği, eksiklerin giderilmesi için yükleniciye 22/04/2022 tarihine kadar 18 gün süre verildiği, Görülmektedir ...

...4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Yapım İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “ Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; (

... Kurulu Kararı ile %18,88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği, 76 günlük ... 05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 tarihinde … TL bedelle bitirildiği, İdare tarafından geriye ... Dış çapı 110 mm PN16 HDPE boru malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın alınmasına karar verildiği ...

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. ...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Hukuk Dairesinin 01.04.2021 tarih ve 2021/1313 E., 2021/1360 K.

...kazısında öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008 yılına ait olup 2009 yılına aktarılan ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının tahsili istemlerine ilişkindir.