Analizin Sonucu Yükleniciler İçin: İhale dokümanlarını (özellikle teknik şartnameyi) dikkatle inceleyin. Aksi halde, yüklenicinin yasal avantaj kullanmasını engelleyemezsiniz.

Bu tarih, yüklenicinin tek taraflı iradesini ve iddiasını yansıtır. Bu iki tarih arasındaki farkı bilmek, özellikle gecikme cezalarının ne zaman durdurulacağını...

Yüklenicinin bir ortak girişim olması halinde, ortak girişimin kendi ortakları. Yapım ve Hizmet İşlerinde Özel Uygulamalar 3.1.

...ifa etmiş olmasının gerektiği, somut uyuşmazlıkta davacı yüklenicinin sözleşmeyi ifa ettiği gibi, ifanın aşırı güçleşmesinden... Sözleşmede işin süresi 400 gün olarak belirlenir ve fiyat farkı verilmeyeceği açıkça düzenlenir. ...belirtti: Yüklenici, ya işi ifa etmemiş (fesihten dönmüş) olmalıydı ya da ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden...

...Sebep Başvuru Süresine Dair Tartışmalı Karar: Hakkın Özü mü, Şekil Şartı mı? ...mücbir sebep hallerinde süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi izleyen yirmi... ...Temyiz Kurulu'nun 03.07.2012 tarihli ve 35389 nolu tartışmalı kararını inceleyeceğiz.

Mahkemeler bu durumu, yüklenicinin o anki şartları ve fiyatları zımnen kabul ettiği şeklinde yorumlamaktadır. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi... ...düşünüyorsa, bunu hakedişe şerh düşerek hukuki süreci başlatmalıdır.

Bu sürede eksiklikler giderilmezse, gecikilen her gün için sözleşmede öngörülen ceza uygulanır. İdare, kendi tercihiyle yaptığı kalite artışının bedelini kendi bütçesinden karşılamalıdır. Makul Süre Şartı İdare, yüklenicinin eksik bıraktığı işi makul bir süre içinde yaptırmalıdır.

...gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin kontrolü dışındaki engellerin (imar yollarının... ...engellerin kendilerinin kusurundan kaynaklanmadığını ispatlamalıdır. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi...