...kaldırmaya gücünün yetmeyeceği, geçici hakediş ödemelerinde gecikme... ...ödenek yetersizliği olarak kabul edilir ve idareden kaynaklanan... Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmez.

...sözleşme gereği itiraz muayene ve kabul komisyonu oluşturulmuştur... Bunun üzerine idare, sözleşmenin ilgili... ...İdarenin Ret Kararı ve Yüklenicinin Mal Değişikliği Davacı...

Bu mahkeme kararı üzerine KİK, önceki kararını iptal... ...yüklenicinin kâr kaybı talebini kısmen kabul etmiştir. ...tasfiye etmek) zorunda kalması halinde, yüklenicinin uğradığı kâr kaybını...

...getirecektir. İşin %30 Seviyede Kalması Üzerine İhtarsız Fesih Davacı Etimesgut... ...ihtar şartını ortadan kaldırması kabul edilemez. Yüklenicinin, sözleşmenin feshinden önce 4735 S.K.

Bunun üzerine taraflar 29.01.2016 tarihinde... ...imzaladığı ve ücret indirimini kabul ettiği bir protokole dayanarak... Yüklenicinin, imzaladığı bu protokolün 4735 S.K.

...feshinde en ağır yaptırımlardan biri, yüklenicinin kesin teminatının gelir... Bunun üzerine idare sözleşmeyi feshetmiş... ...teminat mektubunun iadesi isteminin kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir...

...Sayıştay denetçisi Şantiye kapatmak yüklenicinin asli görevidir, bedeli... ...ak belediyeler bazen bu panoların üzerine proje görselleri, Hayırlı... Bu ekstra isteğin maliyeti nasıl karşılanmalı? ...ve montajının) kamu zararı olarak kabul etmek yüklenici açısından....