...quot;Ortak Kusur Tuzağı: Yargıtay, Yüklenicinin Tazminat Talebini Neden Bozdu... İdare, bu gecikmeler için yükleniciye ek süreler vermiştir.

Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden... Şti.'ye (asıl davada davacı) devretmiştir.

Giriş İnşaat projeleri, doğası gereği büyük miktarda atık ve artık malzeme üretir. Eğer yıkım işi sözleşme başında öngörülmemiş ancak sonradan idarece... Yüklenicinin bu konudaki yükümlülüklerini...

...için sözleşmede buna ilişkin bir hüküm bulunması gerekir. maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. Gecikmenin tamamen yüklenicinin kusurundan kaynaklanmış olması gerekir.

Aşırı İfa Güçlüğü (TBK 138): Yüklenicinin asıl şikayeti ifa imkansızlığı... Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi...

İdarenin ve yüklenicinin adı, unvanı, tebligat adresleri. İşin başlama ve bitiş tarihleri. ...tüm esasları ve hükümleri ihale sürecinin en başında belirlenmiş olan ve rekabetin de bu şartlar... Sözleşmede Bulunması Zorunlu Hususlar ve Tip Sözleşmeler 4735 sayılı Kanun’un 7.

...alım sözleşmelerinde, sözleşme sona erdiğinde işçilerin kıdem tazminatlarının kim tarafından... ...Mahkemelerinin Kararları İlk Derece Mahkemesi: Yüklenicinin davasını reddetti.

Yüklenicinin talepleri şunlardır: Verilen teminat mektubunun iade edilmesi. Ödenmeyen son hakediş bedelinin tahsili.

maddesinde yüklenicinin kendi üretiminden kaçınıp dışarıdan... maddesine dikkat çekmiştir.