İdare, yüklenicinin edimini ayıplı ve eksik ifa ettiğini belirterek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir.

Bunun üzerine, davacı yüklenicinin talebiyle sözleşme idare encümeni tarafından feshedilmiştir.

29/4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi...

Yüklenicinin başlattığı icra takibine de idare itiraz etmiştir.

Ancak yüklenicinin iş programının gerisinde kalması, idareye her zaman iş bitim tarihini beklemeden sözleşmeyi feshetme ve yasaklama talep etme hakkı verir mi?

Ödenek yetersizliği veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yaşanan bu durum, yüklenicinin finansal akışını bozarak iş programını aksatır.

quot; Tasfiye Talebi Reddedilince Temerrüde Düşen Yüklenicinin Davası Davacı yüklenici iş ortaklığı, 2018'de bir yapım sözleşmesi imzalamıştır.

Sayıştay'ın Oyçokluğu Kararı: Gecikme Yüklenicinin Gücü Dahilinde Değil Sayıştay Temyiz Kurulu, oyçokluğuyla denetçinin tazmin talebini reddetmiştir.