...ölçülebilir seviyeye getirilebilmesi için tamamlanması gereken imalatları... ...ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idaresi arasında... ...bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında... ...2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Diğer palyeler için ilave bir ödeme yapılmayacaktır. ...proje kapsamında, İdare veya yüklenici tarafından Atıksu Toplama... Yargılamaya esas rapor ve dilekçe eki belgelerden anlaşılacağı...

...20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini... ...2013 tarihinde vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin...

...muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken... ...edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme... ...ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten...

...gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine... ...bitirilmesinde gecikilen 35 gün için gecikme cezası kesileceğinin...

...Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme... Davacı yüklenici, bu duran sürede fiyat... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz...

...davacıya bilgi ve belgelerin teslimi için Yönetmeliğin 60/A maddesinin... ...dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine... ...karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz...

...çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...u tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesi...

...değerlendirmeye alınması ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği... ...İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı... ...verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden...

...sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir.