Bu analiz, bir hizmet alım sözleşmesinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi durumunda, yüklenicinin, sözleşmede sadece kendi kusuru için öngörülen cezai şart oranını kıyasen idareye uygulayarak tazminat talep edip edemeyeceğini incelemektedir.

Yüklenici Gelmezse Ne Olur? Özellikle yapım işlerinde (inşaat), İdarenin yükleniciye Al burası senin şantiyen, işe başla demesi gerekir. İhale sözleşmesi imzalandıktan sonra işin resmen başlaması için Yer Teslimi yapılması gerekir.

Yapım işlerinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler, idareler için bütçe disiplini, yükleniciler içinse proje risklerini üstlenme anlamına gelir. Yargıtay, anahtar teslim götürü bedel bir yapım işi sözleşmesinde, sözleşme eki olan uygulama projelerinde ve teknik şartnamede açıkça...

Hukuk Dairesi, yüklenicinin yasak fiil ve davranış (fen ve sanata aykırı, kusurlu imalat) nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, idarenin kesin teminatı gelir kaydetmesinin bir yaptırım (ceza) olduğuna karar verdi.

İdare, bu maddelerle zemin riskini yükleniciye devretmiştir. Bu analiz, anahtar teslimi götürü bedel bir yapım işi sözleşmesinde, sözleşme eki teknik şartnamede yapılması öngörülen zemin iyileştirme...

Yapım işi sözleşmesinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi (kış dönemi) dikkate alınarak iş süresi belirlenmişse, yüklenicinin yoğun kış şartları gerekçesiyle süre uzatımı talep etmesi mümkün müdür?

sayılı kararı incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinin hangi yönteme göre hesaplanması gerektiği hususları ele alınacaktır.

...göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre de sözleşmesi imzalanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde iş artışı 4735 sayılı... Yani, iş artışı veya eksilişi için yüklenicinin idareye dilekçe sunması zorunluluğu bulunmamaktadır. ……/04/2024   İdareniz ile yüklenici firmamız arasında ………

Kamu İhale Sözleşmesinin Devri: Şartlar ve Yasaklar (Madde 16) Bir kamu ihalesini kazanıp sözleşme imzaladınız. Sonuç Sözleşme devri, sıkışan yükleniciler için bir çıkış kapısı olabilir ancak bu kapı her zaman açık değildir. İdare, yüklenicinin keyfi isteğiyle devir yapamaz.

Sayılı Karar) Olayın Özeti: Bir kapalı spor salonu yapım işinde , davacı yüklenici bakiye iş bedelinin tahsilini talep etmiştir. Hukuk Dairesi'nin bu iki önemli kararı, eser sözleşmesi davalarında bilirkişi kurumunun rolü ve raporların niteliği hakkında yol...