...sözleşmelerinin feshinde, idareler genellikle tüm kusuru yükleniciye (iş programının gerisinde kalma... ...kalmak ve işi süresinde bitirmemek yüklenicinin kusurudur. Analizin Sonucu İdarelerin, yer teslimi ve proje onayının yanı sıra, işin yapılması...

...Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim Şartı Aranmaz... ...sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine... Yüklenici bu talebini işin devamı sırasında veya sonunda da idareye iletebilir.

zemin iyileştirmesi projesi oluşturacaktır. ...Kurulu nezdinde tam tersi bir sonuca (idarenin kusuru) yol açabileceğini göstermektedir... Yükleniciler, teklif vermeden kendi zemin araştırmalarını yapmak zorundadır.

6/7 (iş yeri değişikliğinde taşıma giderlerinin yükleniciye ait olması) ve Md. ...işin yapılacağı yeri) tek taraflı olarak değiştirmesi halinde sarsılabilir. ...dahi, sözleşmenin temel unsurlarını (yer, proje vb.) tek taraflı olarak değiştiremez...

Meraya İmalat Yapan Yüklenicinin Hatası: Özen ve İhbar... ...saptanmış, bunun üzerine 09.01.2014 tarihinde projeden farklı başka bir yer teslim edilerek... ...Yüklenicinin Özen ve İhbar Borcu Kusuru Var Yargıtay, yerel mahkemenin kararını...

Bu süre boyunca yüklenici, ortaya çıkan kusurları gidermekle sorumludur. İade süreci, projenin her aşamasının başarıyla tamamlandığının bir teyididir.

...proje vb.) idare tarafından feshedildiğinde, yüklenicilerin aklına gelen ilk yol feshin... ...yüklenici (davacı) arasında, AB destekli bir proje kapsamında köylerde kanalizasyon ve foseptik...

...5 puanlık SGK işveren hissesi indiriminin yüklenici hakedişinden kesilip kesilmeyeceği... ...yargılaması açısından belirlediği sorumlulanı değiştirmeyeceğinden...