4-159 sayılı İlamın 5’inci maddesiyle; Belediye... ...bunların bedeli yükleniciye iş artışı kapsamında ilave... ...gerekli tüm sorumluluğun yükleniciye ait olacağı, zemin... Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. ...suretiyle teklifini hazırlamak zorunda olduğundan; yüklenicinin...

...ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen... İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” hükmü, yer... ...Esaslar’ın “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı... ...a ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve... ...bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

...cak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı v... ...iyileştirme projesi yapıldığı, iş artışı hesabının sözleşme... ...aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair... ...hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir...

...tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında... ...savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını... ...olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı...

...alınmak suretiyle düzenlenmek zorundadır (4735 s. Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...Özel Dairenin bozma kararına uymak gerekirken yanılgılı... ...Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde... ...sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye... ...dayanılarak sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası...

...Personel Yemek Hizmeti Alımı” işi olduğu, bahse konu ihalenin... ...yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve... ...uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

...onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” hükmü yer... ...geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek... ...Esaslar’ın “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı... İş artışı nedeniyle süre uzatımı... ...bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

...sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. Hükmedilmiştir. Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2.

...tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük... ...onanması yolundaki çoğunluk kararına katılmıyorum.... iş artışı , sözleşmenin feshi... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde...

...onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında taraflar... ...ihrazat olarak sarf etmek zorundadır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  Yüklenici görüşü ve talebi...