Sayıştay Uyardı: İmalat Yöntemi Değişirse Birim Fiyat Analizi Değişmek Zorundadır! ...analize aykırı yapılan imalat ödemelerinin kamu zararına yol açacağını ve fiili duruma uygun yeni birim fiyat tespit... Kamu yapım işlerinde hakediş ödemelerinin temeli, sözleşme ekindeki birim fiyat analizleridir.

...Kanun dönemindeki sözleşmelerde ve müşavirlik gibi yapım işine bağlı hizmetlerde karmaşıklık gösterebilmektedir... ...mutabık kaldığı ve uyguladığı bir süre uzatımını “Kritik Yol Diyagramı”nın düzenlenmemiş olduğu gerekçesi ile kabul... Bir müşavirlik işinde idare, yapım işinin uzaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı vermiştir.

...Planı: İdare Gecikmesi Asfalt İşini Kışa Sarkıttı Bir köy yolları asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı nedenlerle... işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz...& Kurul'un kararı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz...&

...bedelinden daha yüksek fiyatla yaptırılmasına, yani kamu zararına yol açmıştır. Bu durum, sözleşme yılı baz fiyatını suni olarak şişirir . Bir yapım işinde, sözleşmede bulunmayan iş kalemleri için yeni birim fiyat tespiti yapılmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 22. Bu, %90 kuralını işlevsiz kılan ve kamu zararına yol açan bir işlemdir. Bir yapım işinde, proje değişikliği nedeniyle oluşturulan yeni birim fiyatların, YİGŞ Md.

Bir yapım işinde, idare sözleşmeye aykırı olarak çalışılmayan dönemi (121 gün) süre uzatımına ekleyerek kamu zararına (kesilmeyen gecikme cezası) yol açmıştır.

...Gerekçesiyle İhalenin Re'sen İptali Bir çatı tadilatı yapım işi ihalesine, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı... İptal kararının hukuka aykırı olduğunu düşünen firmanın hangi yasal yola başvuracağı ise en kritik sorudur. Mahkemenin, zorunlu başvuru yolu bulunmayan bu davada işin esasına (iptal kararının hukuka uygun olup olmadığına...

...Kurulu (KİK) kararı (2024/DK.D-91), kamu ihalelerinde işin konusuyla ilgisi olmayan araç, makine ve ekipman... ...Gerekçesiyle İptal Edilen Kontrollük Aracı Talebi Bir Karayolları Bölge Müdürlüğü, Muhtelif Kesimlerde Sanat... Bu, yapım işlerinin doğası gereği bir ihtiyaçtır.