YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

Ancak Sayıştay, YFK kararının yaklaşık maliyetin güncellenmesi ile ilgili olduğunu, bunun revize birim fiyatın tavanı ile ilgisi olmadığını belirterek savunmayı reddetmiştir.

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. Yüksek Fen Kurulu'nun 25.03.2010 tarih ve B.09.0.YFK.0.00. Kararın İlgili Kısmı Yani, yüklenicinin başvurusu üzerine düzenlenen hakedişin...

YFK'nın Yorumu: YFK, hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesinin, idarenin 4734 S.K. Yüksek Fen Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 2022/86 sayılı kararı , bu konuya net bir şekilde evet yanıtı vermektedir. Kararın İlgili Kısmı ...

YFK'dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim Şartı Aranmaz! Ancak YFK, incelenen sözleşmenin 19.4. Kararın İlgili Kısmı Belirtilen bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, hakediş...

İstekli, bu kararın iptali için idare mahkemesinde dava açmıştır. İdare Mahkemesi, Kurul kararını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Yasaklama Süreci Başladı Kararı Dava Konusu Olur mu? Kararın İlgili Kısmı (Karşı Oy Gerekçesinden) ...

maddesi, yasaklama kararının fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilmesini emretmektedir.