Bu görüşlerin idarelerce uygulanması gerekmekte olup, YFK tarafında verilen görüşler, yüklenicilerin mahkemeye konuyu taşımasına engel oluşturmamaktadır.
yfk görüşleri - Arama Sonuçları
… Devamı
yfk görüşleri , yfk kararlarının bağlayıcılığı , yüksek fen kurulu kararı bağlayıcı mıdır
YFK Kararı, Adım 2: Ancak %15'li Fiyat YİGŞ'deki %90 Tavan Sınırını Geçemez Kurul, kararın devamında çok kritik bir denge kurmuştur.
...olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 39 uncu maddedeki usuller çerçevesinde... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu
Yüklenici bu duruma itiraz etmiş ve oluşan anlaşmazlığın çözümü için YFK'ya başvurulmasını talep etmiştir. maddesi ve YFK Yönetmeliği'nin 13.
YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. Yüksek Fen Kurulu'nun 25.03.2010 tarih ve B.09.0.YFK.0.00.
YFK'dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim Şartı Aranmaz! Ancak YFK, incelenen sözleşmenin 19.4.
YFK'nın Yorumu: YFK, hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesinin, idarenin 4734 S.K.
YFK: Esas Olan Uygulama Projesidir Yüksek Fen Kurulu, konuyu sözleşmenin 8.
YFK'nın YİGŞ 29/9 Yorumu: Süre Uzatımları İstisnadır Yüksek Fen Kurulu, iki hüküm arasındaki farkı netleştirmiştir: Sözleşme Md.