quot; Olayın Arka Planı: İştirak Fesih Sonrası Yasaklama Kararı Aldı Bir Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirak şirketi (A.Ş.), Ancak bu şirketlerin, sözleşme hükümlerine uymayan yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanun uyarınca yasaklama kararı verme yetkisine sahip olup olmadığı önemli bir hukuki belirsizlik yaratmaktadır.

Danıştay'dan Emsal Yasaklama Kararı: 7 Kez Süre Uzatımı Veren İdare, Yükleniciyi Yasaklayamaz! İdarenin Fesih ve Yasaklama Kararı: Taahhüdünü Yerine Getirmedi Gerekçesi Verilen 742 günlük ek süreye rağmen idareden kaynaklı sorunlar (proje onayı, kamulaştırma) giderilememiş ve iş %60,99 seviyesinde kalmıştır.

Ön Yasaklama (Ara Yasaklama) Kararı Nedir? 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşmesi feshedilen yükleniciler için en kritik süreçlerden biri, feshin tespiti ile Bakanlık tarafından verilen nihai yasaklama kararının Resmi Gazete'de yayımlanması arasında geçen ara dönemdir.

25/f) gerekçesiyle yasaklama kararı alabilir mi? 25/f) yasaklama kararı veremeyeceğine hükmetti. Dairesi’nin 24/10/2023 tarihli E:2022/879, K:2023/4290 sayılı kararı , idarenin kusur sorumluluğuna dayalı yasaklama kararı verebilmesi için uyması gereken zorunlu prosedürü vurgulamaktadır.

maddesi, yasaklama kararının fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilmesini emretmektedir. maddesi, yasaklama kararının 45 gün içinde verilmesini zorunlu kılar. maddesinde belirtilen 45 günlük yasaklama kararı verme süresi, hak düşürücü niteliktedir .

Kamu ihale sözleşmelerinde idarelerin, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetme ve akabinde yasaklama kararı uygulama süreçleri sıkı usul kurallarına bağlanmıştır. İlk Derece Mahkemesi: Yüklenici Yeni Yerde Çalışmaya Zorlanamaz İlk Derece Mahkemesi, yasaklama kararını iptal etmiştir.

Danıştay'dan Emsal Karar: Asliye Hukuk Mahkemesi İdare Kusurlu Derse, İdari Yasaklama Kararı İptal Olur! idarenin verdiği yasaklama kararının iptali için ise İdari Yargı'da (İdare Mahkemesi) dava açar. Haksız feshe dayalı yasaklama kararının da hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Yasaklama Süreci Başladı Kararı Dava Konusu Olur mu? Mahkemenin Kararı: Yasaklama Kararı Kesin Değil, & Yasaklama İşlemlerinin Başlatılması Kısmı: Mahkeme, İl Özel İdareleri için nihai yasaklama kararını verme yetkisinin İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu belirtmiştir.