Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/275 K. Kamu ihalelerinde, özellikle de yapım işlerinde, öngörülemeyen zemin sorunları...

Özellikle restorasyon gibi özel nitelikli yapım işlerinde, idari izinler (Anıtlar Kurulu... ...sözleşmenin gecikmeye ilişkin hükümlerini (cezayı) uygulamamıştır.

...işlerinde ödenek yetersizliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Madde... Kısım için uygulanmayan 891 günlük kısmi gecikme cezası kamu zararıdır.

...bu süreye tekabül eden (38 günlük) gecikme cezasının kesilmemesini kamu zararı saymıştır... Kurul'un kararı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. Yapım işlerinde süre uzatımı hesaplamaları, özellikle...

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? ...arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen yapım işi kısımları için yüklenicilere süre...

...Raporu: Süre Uzatımı Yersiz, Gecikme Cezası Kesilmeliydi Denetim raporunda, bu... Sayıştay, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

...121 Günlük Süre Uzatımı Bir lise ve yurt yapım işinde, sözleşme süresi 300 gün olarak... ...işin 121 gün geç bitmesine rağmen gecikme cezası kesilmemiştir.

...Belediye Başkanlığı (İdare), bir mezbahane yapım işini AAAAA Ltd. ...geç bittiği gerekçesiyle yüklenicinin hakedişlerinden 44 günlük gecikme cezası kesmiştir... , cezanın iadesi için dava açmıştır.

...olması halinde, bu fiyatın nasıl belirleneceği Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22...