...dört adet özel maksatlı simülatörün yapımı ve teslimi işini üstlenmiştir... ...hakedişinden yüksek tutarlı bir gecikme cezası kesintisi yapmıştır. ...gecikmeyi görmezden gelerek yükleniciye gecikme cezası kesme eğilimindedir...

...Gecikmesi Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım işlerinde yükleniciler, çoğu... ...uzatımı verip vermeyeceği, gecikme cezası yaptırımı açısından hayati... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.

...Yapısı Kamu idarelerinin yaptıkları yapım işleri ihaleleri, 4734 sayılı... Yapım işlerinde muayene ve kabul işlemleri... Kabulde Gecikme ve İtibar Tarihi: Yüklenicinin... ...sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası, süre uzatımları dahil işin...

Yapım işlerinde işin kontrolü yapı... ...firmalar eliyle gördürüldüğü yapım işlerinde kamu zararına hükmedilmesi...

...Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! ...tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne...

...Günlük Süre Uzatımı Bir lise ve yurt yapım işinde, sözleşme süresi 300... ...işin 121 gün geç bitmesine rağmen gecikme cezası kesilmemiştir. ...Dairesi, bu 121 günlük kesilmeyen gecikme cezası nedeniyle kamu zararına hükmetmiştir...

...quot;Süre Uzatımı Yersiz, Gecikme Cezası Kesilmeliydi Denetim raporunda... ...enek yetersizliği veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yaşanan bu durum... Sayıştay, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

...Başkanlığı (İdare), bir mezbahane yapım işini AAAAA Ltd. ...bittiği gerekçesiyle yüklenicinin hakedişlerinden 44 günlük gecikme cezası... ...gecikmenin kendi hakediş ödemelerindeki gecikmeden kaynaklandığını tespit... ...ortaklık) idare aleyhine açtığı gecikme cezası iadesi davası, Yargıtay'...

Ancak, yeni yapım, &