...Malzeme Değişikliği ve Hakedişe Yansıması Yapım işlerinde, sahadaki teknik zorunluluklar... ...Yapılması Üniversiteye ait bir bina inşaatı işinde, projede temel ve dolgu malzemesi olarak...

...Çalışılmayan Dönemi' Süreye Ekledi Yapım işlerinde süre uzatımları, özellikle... ...tanımlanan 121 günlük çalışılmayan döneme denk gelir ve bu süreyi de kullanarak işi 14.11.2016... Bir yapım işinde, idareden kaynaklanan (KİK süreci, yer...

...Davacı yüklenici, üstlendiği park inşaatı işinde, sözleşme eki projelerdeki kotların... Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin sahadaki fiili...

...Drenaj Borusu İhtiyacı Bir ikmal inşaatı işinde, idare proje değişikliği yaparak sözleşmede... ...Sayıştay'dan Eşitlik İlkesi Kararı Yapım işleri sözleşmelerinde, proje değişiklikleri...

Yapım işi sözleşmelerinde işin süresi (örneğin... Bu program, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Danıştay, 345 gün süreli bir yapım işinde, işe başlamayan yükleniciye verilen...

...götürü bedel usulüyle yapılan ihaleler, yapım işlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir... ...inceleyerek, anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde, isteklinin kendi hesapladığı metraj... ...boyuta ulaştığında, hukuki bir sorun haline gelir.

...Kamu Pozunun Özel İş Kalemine Dönüşmesi Yapım işi ihalelerinde, idarelerin yaklaşık... ...çıkar ve özel iş kalemi haline gelir. ...götürü bedel usulüyle ihale edilen bir yapım işinde, idarenin standart kamu pozlarına nakliye...

Yapım işi ihalelerinde, kesin kabul komisyonlarının... ...açılabilmesi veya davanın devam edebilmesi anlamına gelir. ...a Dairesi, bir kaymakamlık lojmanı yapım işinde, şartnameden farklı (fuel-oil ile çalışan...

Giriş Kamu yapım işleri sözleşmelerinde, özellikle fiyat... ...öngörülmeyen anahtar teslimi götürü bedelli bir yapım işinde, 2014 yılında proje değişikliği nedeniyle...