...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” işinde; Yer tesliminin yapıldığı 2017 yılından... ...Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı... ...imalatların giderilmesinde yükleniciden kaynaklı gecikme yaşanması sebebi ile bu iş kapsamında...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...son hakediş ödemesi yapıldıktan sonra, ilgili yapım işine ait 2021 yılı bütçesinin tükendiğinin...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...Anadolu Öğretmen Lisesi 16 Derslik İnşaatı Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL...

...net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. işinde” ana iş kalemlerinden olan “15*30... ...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’inci...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Söz konusu yapım işinde yapılan mukayeseli keşif sonucunda %..

Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi”nde teminat süresi içerisinde... ...arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... Ancak, Rapora konu edilen yapım işinde; iş programlarında gösterilen aylık...

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...kusur izafe edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan kaynaklandığını... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...