quot; İdare Kütüphane İşinde Gecikme Cezası Kesti Davacı yüklenici, Gümüşhane Üniversitesi ile Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası yapım işi için sözleşme imzalamıştır.

Aşırı Düşük Açıklamasındaki Temel Hatalar Karara konu olan kazı-dolgu ve sanat yapıları yapım işi ihalesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması, başvuru sahibi tarafından birden çok yönden eleştirilmiştir.

Uyuşmazlık Konusu ve Kurulun Değerlendirmesi Kamu İhale Kurulunun 27.08.2025 tarihli ve 2025/UY.I-1831 sayılı kararına konu olayda, bir gençlik kampı yapım işi ihalesinde idare, sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istemiştir.

İdare, cironun tevsik edilememesine gerekçe olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ve KİK024.3/Y standart formunun dipnotu uyarınca, ortak girişimdeki hisse oranını gösteren bir belgenin ciro tablosu ekinde sunulmamış olmasını göstermiştir.

Yapım işi sözleşmesinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi (kış dönemi) dikkate alınarak iş süresi belirlenmişse, yüklenicinin yoğun kış şartları gerekçesiyle süre uzatımı talep etmesi mümkün müdür?

YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

Sayıştay, bir yapım işinde sözleşme dışı işler için tespit edilen yeni birim fiyatın hatalı hesaplandığını tespit etti.

damga vergisi , döviz kazandırıcı faaliyet , istisna , Yapım işi Bu değişikle birlikte, cari yıl yatırım programında yer alan bir yapım işinin damga vergisi istisnasından yararlanabilmesi için yabancı para ile finanse edilmesi gerekmektedir.

Kurul, hem projelerin idarece geç onaylanmasını hem de belediye tarafından yolların açılmamasını, yüklenicinin kusuru olmayan ve işin yapımına fiilen engel olan sebepler olarak kabul etmiştir.