Bir yapım işinde, idarenin zemin etüdü yapmadan 'yumuşak zemin' öngörüsüyle çıktığı ihalede, zeminin 'kayalık' çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verilmesi Sayıştay tarafından incelendi.

Bir yapım işinde, idareden kaynaklanan (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi) nedenlerle işin ertesi yıla sarkması durumunda, sözleşmede belirlenen havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan dönemin süre uzatımı olarak verilmesi mümkündür.

quot; Götürü Bedel İşte Tenzilat Anlaşmazlığı Davacı yüklenici, bir üniversitenin ısı santrali galeri kanalı yapım işini 16.07.2013 tarihli sözleşme ile %19.05... Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ), götürü bedelli işlerde %10'a kadar ilave işin yaptırılabileceğini düzenlemektedir.

aşırı düşük teklif açıklaması , idarenin takdir yetkisi , imza sirküleri , imza uyuşmazlığı , sahte belge şüphesi , şikayetin reddi , tekliflerin değerlendirilmesi , Üçüncü Kişi Fiyat Teklifi , Yapım işi

Bu iş mal alımı değil, yapım işi ihalesi olmalıdır. KİK, İddia (1)'i (yani işin yapım işi olup olmadığı) esastan hiç incelememiştir (çünkü süre yönünden reddetmiştir).

Hukuki Belirsizliği Gidermesi: İdareler arasındaki farklı uygulamalara son vererek, tüm yapım işi ihalelerinde standart ve tek bir hesaplama yönteminin kullanılmasını sağlamıştır. Eşit Muamele , iş deneyimi , KİK kararı 2016/DK.D-179 , kıst hesaplama , mezuniyet belgesi , mimar , mühendis , yapım işi ihalesi

Giriş: Sözleşmedeki Boşluk ve Fiyatlandırma Krizi Uzun süreli yapım işi sözleşmelerinin en karmaşık ve en çok uyuşmazlığa neden olan konularından biri, projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan ve sözleşmede hiç öngörülmemiş yeni iş kalemlerinin fiyatlandırılmasıdır.

Ancak, işin devamı sırasında bu tür alımların iş artışı kapsamında temin edilmesi ve yeni birim fiyat yapılması durumunda, yapım işleri için öngörülen kâr ve genel gider karşılığının ödenmesi mümkün değildir. Yapım işi niteliğinde olmayan işler için kâr ve genel gider ödenmesi mümkün değildir.

Deneyimin Belgelenmesindeki Kritik Eşik Kamu ihalelerinde, bir yapım işinin sevk ve idaresini üstlenen mühendis veya mimarlar için iş yönetme belgesi, gelecekteki ihalelere katılım için altın değerinde bir anahtardır.