sayılı kararı incelenerek, bir yapım işi sözleşmesinin feshinde her iki tarafın da kusurlu bulunması (ortak kusur) halinde, idarenin yüklenicinin teminat mektubunu gelir kaydetme hakkının bulunup bulunmadığı konusu ele alınacaktır.
yapım işi sözleşme feshi - Arama Sonuçları
… Devamı
...sözleşmenin fiilen uygulama imkânı kalmadığından işin durdurulması ve tasfiyeye gidilmesinde iş... ...Sözleşmesi tasfiye edilen davacı yüklenici, bu feshin haksız olduğunu ileri sürerek idareye... Bir okul inşaatı yapım işinde, ihaleye itiraz süreci yargıya... İdare, bu kararlara uyarak mevcut yükleniciyle olan sözleşmesini tasfiye etmiştir.
...yükleniciye (iş programının gerisinde kalma, işi süresinde bitirmeme vb.) yükleyerek 4735... 20 ve 22'ye göre sözleşmeyi feshetmiştir. ...vardır ve bu yükümlülükleri yerine getirmemesi, feshin hukuki sonuçlarını tamamen değiştirebilir... Hukuk Dairesi, yapım işinin feshinde ortak kusur"...
...yüklenici, Hakkari İl Özel İdaresi ile bir yol yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. quot;feshin tespiti, & ...davacının iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde... Sözleşmenin haksız feshedildiğini iddia eden...
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...her bir partide en az 50.000 adet olmak üzere işin başlangıcından itibaren 180 takvim günü... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama
Yapım işleri, niteliği gereği karmaşık süreçleri... Sözleşme tasarısı, KİSK’in 7. ...isteklilerin tekliflerini hazırlarken esas aldığı, işin tüm detaylarını ve şartlarını belirleyen...
Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında... Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1.
Yapım işi sözleşmelerinde işin süresi (örneğin... Sözleşmede belirlenen 345 günlük sürede işin tamamlanması yeterlidir. Yoksa idarece onaylanan iş programı da sözleşme kadar bağlayıcı mıdır? ...iş programı , işe başlamama , sözleşmenin feshi , sözleşmeye uygunluk , taahhüdün yerine...
...Belediye Başkanlığı, Türk Tarih Parkı Yapım İşi ihalesini alan iş ortaklığının... 20(b) uyarınca 10 günlük ihtar çekmeksizin sözleşmeyi feshetmiştir. Özellikle, işi bitirmeme fiilinin 10 günlük ihtar gerektiren Md. Yüklenicinin, sözleşmenin feshinden önce 4735 S.K.
Kamu yapım işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin... Şti.'ye (Alt Taşeron) 07.07.2011 tarihli bir sözleşme ile devredilmiştir. Davacı alt taşeron, işin %70'ini tamamlamıştır. ...imkansız hale geldiğini belirterek sözleşmenin feshini ve teminat mektuplarının iadesini talep...