...Tarihinin Önemi Kamu ihalelerinde isteklilerin yeterlik şartlarını taşıyıp taşımadığı, ihale tarihi... İhale tarihinden sonraki bir durumu gösteren belgeler kabul edilemez. Bu andan sonra yapılan düzeltmeler veya ödemeler, ihale anındaki uygunsuzluğu ortadan kaldırmaz.

Kamu ihalelerine katılımın temel şartlarından biri, isteklilerin ihale tarihi itibarıyla devlete... EKAP üzerinden yapılan sorgulama anlık ve kesindir. quot;muhasebeci unutmuş gibi mazeretler kabul görmemektedir.

...düzenlemeye nazaran ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için anlaşma yapılmasıyla suçun tamamlandığı göz önüne alındığında sanık hakkında tamamlanmış suçtan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken ihaleyi kazanamadıkları şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile suçun teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilerek eksik ceza...

...işverenlik sözleşmeleri bu kanunlara yani kanuni yetkiye uygun olarak yapılmış ise İş Kanunu’nda öngörülen ... Her ihale dönemi kendi şartlarında ayrı ayrı değerlendirilmelidir diyerek... Bu nedenle yerel mahkemenin muvazaa kabulüne dayanan direnme kararını bozdu.

...Kritik Yol Diyagramı”nın düzenlenmemiş olduğu gerekçesi ile kabul etmemek ve işin zamanında bitirilmediği iddiası ile Sözleşmede... ...ders: Süre uzatımı taleplerinde sözleşmedeki tüm usul şartlarını (bildirim süresi, gerekli belgeler vb.) yerine... Bir müşavirlik işinde idare, yapım işinin uzaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı vermiştir.

Bu şerhte, dayanak tutanağın tarih ve sayısına atıf yapılması, belgeler arasındaki bağlantıyı kurmak için esastır... Ancak bu belgelerin taşıması gereken şekil ve içerik şartları son derece katıdır. ...şekli eksikliklerin ne zaman maddi hata olarak kabul edilebileceği ve ticari teamüllerin değerlendirmedeki...

...Sözü Senettir: Tebligat Yapılacak Denilip İhale Yapılması Haklı Beklentiyi İhlal Eder! İhalenin genel ilan şartlarına uyulmuş olması, idarenin size verdiği özel taahhüdü... ...yapılacağı yönünde davacının haklı beklentisi bulunduğunun kabulü gerekmektedir.

Yüklenici, (A) hava şartlarının (yağış) çalışmaya elverişli olmamasını &quot... Yağışa dayalı 62 günlük süre uzatımı talebini Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. Karara göre, mücbir sebebin kabulü için yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi izleyen...