Kantinci Hizmetten Memnuniyetsizlik Sebebiyle Sözleşmeyi Yenileyemedi! MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin b>2b>1/4.

Tutar 5'e mi bölünecek, yoksa 3'e mi? İşletmeci olan b>2b> üye ise bu haktan yararlanamayacaktır. Belge tutarı nasıl hesaplanmalıdır?

Davacının belgesi, yaklaşık maliyetin %50'sini karşılamamaktadır. Dairesi'nin b>2b>4/0b>2b>/b>2b>0b>2b>5 tarihli E:b>2b>0b>2b>5/75, K:b>2b>0b>2b>5/911 sayılı kararı , &

dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Sözleşmede çalışılmayan dönem 15.1b>2b>-01.04 (108 gün) arasıdır. 9.b>2b>) hükmü konulur.

dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Sözleşmede çalışılmayan dönem 15.1b>2b>-01.04 (108 gün) arasıdır. 9.b>2b>) hükmü konulur.

b>2b>9/4 çerçevesinde değerlendirmiştir. 6b>2b> (yeterli ödeneği temin etme) ve YİGŞ Md. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmez. Bu gecikme, YİGŞ Md.

Bilgilerin güncel olmaması, geçerli bir değerlendirme dışı bırakma sebebidir. ...İhale Kurulunun 08.10.b>2b>0b>2b>5 tarihli ve b>2b>0b>2b>5/UM.I-b>2b>196 sayılı kararı, bu kuralın ne kadar katı...

İdarenin çektiği 10 günlük ihtar bu maddeye uygundur. maddeye göre değil, b>2b>6. Hukuk Dairesi'nin b>2b>016/6384 E., b>2b>018/1591 K. b>2b>6) olduğunu belirtti.

Sorunun Kaynağı: Her Yıl İfadesi 4734 sayılı Kanun'un 6b>2b>. İdarelerin birçoğu bu ifadeyi tamamlanmış tam yıl olarak yorumluyordu.